The Business Law Reports
[2017] Bus LR 2103
Queen’s Bench Division
Mailbox (Birmingham) Ltd v Galliford Try Building Ltd (formerly known as Galliford Try Construction Ltd)
[2017] EWHC 1405 (TCC)
2017 May 22;
June 21
June 21
Coulson J
Building— Contract— Adjudication— Employer bringing adjudication claim against contractor for liquidated damages for delay— Contractor putting in limited extension of time submission in defence— Adjudicator issuing award in employer’s favour based on consideration of limited defence— Contractor commencing second adjudication and seeking to rely on full extension of time submission in support of claim for unlawful termination— Whether first adjudication decision final and binding with respect to liquidated damages and extensions of time— Facts and matters available to contractor in second adjudication